建设工程勘察设计合同（工程勘察设计）

建设工程勘察设计合同

工程名称：
工程地点：
合同编号：
勘察设计证书等级：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：__

签订日期：年月日
签订地点：__

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方承担本工程勘察设计任务，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：
1.2 工程建设地点：
1.3 工程规模、特征：_
1.4 工程勘察设计任务委托文号、日期：
1.5 工程勘察设计任务内容：_

第二条 甲方义务

2.1 甲方应按本合同约定的时间向乙方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
2.2 甲方应负责勘察设计过程中与有关单位的协调工作。
2.3 甲方应按本合同约定向乙方支付勘察设计费。
2.4 甲方应保护乙方的勘察设计成果，未经乙方同意，甲方不得擅自修改、复制或向第三人转让。

第三条 乙方义务

3.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的勘察设计要求，进行工程勘察设计，按合同约定的进度、质量要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。
3.2 乙方应按照合同约定，完成勘察设计任务，并配合甲方完成相关审查、报批等工作。
3.3 乙方应保护甲方提供的资料、文件，不得向第三人泄露或转让。
3.4 乙方应按照合同约定，提供勘察设计交底、现场服务、竣工验收等服务。

第四条 勘察设计费及支付

4.1 本合同勘察设计费为人民币（大写）：元（￥：元）。
4.2 勘察设计费支付进度：
（1）合同签订后_日内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的%作为定金（合同履行后抵作勘察设计费）；
（2）乙方向甲方提交勘察设计文件后日内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的%；
（3）勘察设计文件通过审查后日内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的%；
（4）工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的_%。

4.3 上述费用不包括乙方应缴纳的税金，税金由甲方代扣代缴或乙方自行缴纳。

第五条 勘察设计工期

5.1 乙方提交勘察设计文件的工期为：年月日至年_月_日。
5.2 因甲方原因造成勘察设计工期的延误，工期相应顺延；因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任。

第六条 勘察设计文件的交付

6.1 乙方应按本合同约定向甲方交付勘察设计文件，交付地点：__。
6.2 乙方交付的勘察设计文件应符合国家有关技术标准和甲方的要求，并加盖乙方勘察设计资质专用章。

第七条 勘察设计文件的审查

7.1 甲方收到乙方提交的勘察设计文件后，应及时组织审查，审查费用由甲方承担。
7.2 乙方应按审查意见对勘察设计文件进行修改完善，直至满足审查要求。

第八条 知识产权

8.1 乙方对其勘察设计成果享有署名权、修改权、保护作品完整权等权利。
8.2 甲方在付清勘察设计费后，享有乙方提交的勘察设计文件的使用权。

第九条 保密

9.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三人泄露。

第十条 违约责任

10.1 甲方未按合同约定支付勘察设计费的，每逾期一日，应按应付未付金额的_%向乙方支付违约金。
10.2 乙方未按合同约定提交勘察设计文件的，每逾期一日，应按勘察设计费总额的_%向甲方支付违约金。
10.3 因乙方勘察设计文件质量不合格造成的损失，乙方应承担相应责任。

第十一条 争议解决

11.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_种方式解决：
（1）提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向_人民法院起诉。

第十二条 其他

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、勘察设计费付清后失效。
12.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3 本合同一式_份，甲方份，乙方_份，具有同等法律效力。

发包方（甲方）：（盖章）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：

承包方（乙方）：（盖章）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：